Conditions Générales de vente

Conditions générales émises par Fedecom (l'association sectorielle pour la technologie de la mécanisation), déposées au greffe du tribunal de district de Rotterdam le 21 février 2014. Émises par Fedecom, P.O. Box 2600, 3430 GA Nieuwegein, Pays-Bas. Fedecom.

Article 1 : Applicabilité
1.1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres faites par les membres de Fedecom, à tous les accords qu'ils concluent et à tous les accords qui peuvent en résulter, tout cela dans la mesure où le membre de Fedecom est offreur ou fournisseur.
1.2. Un membre de Fedecom utilisant les présentes conditions générales est appelé l'entrepreneur. L'autre partie est dénommée Client.
1.3. En cas de conflit entre la substance de l'accord conclu entre l'entrepreneur et le client et les présentes conditions générales, les dispositions de l'accord prévaudront.
1.4. Ces conditions générales ne peuvent être utilisées que par les membres de Fedecom.

Article 2 : Offres
2.1. Toutes les offres sont sans engagement.
2.2. Si le client fournit à l'entrepreneur des données, des dessins et autres, l'entrepreneur peut se fier à leur exactitude et à leur exhaustivité et fondera son offre sur ceux-ci.
2.3. Les prix indiqués dans l'offre sont basés sur une livraison départ usine, lieu d'établissement de l'Entrepreneur, conformément aux Incoterms 2010. Les prix s'entendent hors TVA et hors emballage.
2.4. Si le client n'accepte pas l'offre de l'entrepreneur, l'entrepreneur est en droit de facturer au client tous les frais encourus par l'entrepreneur pour faire l'offre au client.

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle
3.1. Sauf convention écrite contraire, le contractant conserve les droits d'auteur et tous les droits de propriété industrielle sur les offres qu'il a faites et sur les conceptions, images, dessins, modèles (y compris les modèles d'essai), logiciels et autres fournis par lui.
3.2. Les droits sur les données visées au paragraphe 1 du présent article resteront la propriété du Contractant, que les coûts de leur production aient ou non été facturés au Client. Ces données ne peuvent être copiées, utilisées ou montrées à des tiers sans l'accord exprès écrit préalable du Contractant. Le Client sera redevable à l'Entrepreneur d'une amende immédiatement exigible de 25 000,00 € pour chaque violation de cette disposition. Cette peine peut être réclamée en plus des dommages-intérêts conformément à la loi.
3.3. A première demande du Prestataire, le Client doit restituer les données qui lui sont fournies visées au paragraphe 1 du présent article dans le délai fixé par le Prestataire. En cas de violation de cette disposition, le Client sera redevable à l'Entrepreneur d'une amende immédiatement exigible de 1 000,00 € par jour. Cette peine peut être réclamée en plus des dommages-intérêts conformément à la loi.
Article 4 : Conseils et informations fournis
4.1. Le Client ne peut tirer aucun droit des conseils ou des informations qu'il obtient de l'Entrepreneur si ceux-ci ne se rapportent pas à la mission.
4.2. Si le client fournit à l'entrepreneur des données, des dessins et autres, l'entrepreneur peut se fier à leur exactitude et à leur exhaustivité dans l'exécution du contrat.
4.3. Le Client détermine et est responsable de l'étendue et de l'efficacité de la ou des réparations et/ou des travaux à effectuer. Le Client décide des spécifications techniques et autres sur la base desquelles la ou les réparations et/ou autres travaux seront finalement effectués.
4.4. Le Client dégage l'Entrepreneur de et contre toute responsabilité envers des tiers concernant l'utilisation des conseils, dessins, calculs, conceptions, matériaux, échantillons, modèles et autres fournis par ou au nom du Client.
Article 5 : Délai de livraison / délai d'exécution
5.1. Le délai de livraison et/ou le délai d'exécution seront fixés par le Contractant sur une base approximative.
5.2. En fixant le délai de livraison et/ou le délai d'exécution, le Contractant supposera qu'il sera en mesure d'exécuter la mission dans les conditions qu'il connaît à ce moment-là.
5.3. Le délai de livraison et/ou le délai d'exécution ne commenceront qu'une fois qu'un accord aura été conclu sur tous les détails commerciaux et techniques, que toutes les données nécessaires, les dessins définitifs et approuvés, etc. seront en possession de l'entrepreneur, que le paiement ou l'acompte convenu aura été reçu et que le les conditions nécessaires à l'exécution de la mission sont remplies.
5.4. un. En cas de circonstances différentes de celles qui étaient connues du Contractant lorsqu'il a fixé le délai de livraison et/ou le délai d'exécution, il peut prolonger le délai de livraison et/ou le délai d'exécution de la durée nécessaire à l'exécution de la mission dans le cadre de ces circonstances. Si les travaux ne peuvent être intégrés à l'échéancier de l'Entrepreneur, ils seront exécutés dès que l'échéancier de l'Entrepreneur le permettra.
b. En cas d'ajout au contrat, le délai de livraison et/ou la période d'exécution seront prolongés de la période dont l'entrepreneur a besoin pour (faire fournir) les matériaux et les pièces nécessaires à ces travaux et pour exécuter l'ajout au contrat. l'horaire du tracteur, les travaux seront exécutés dès que l'horaire de l'Entrepreneur le permettra.
c. Si le Contractant suspend ses obligations, le délai de livraison et/ou d'exécution sera prolongé de la durée de la suspension. Si la poursuite des travaux ne peut être intégrée à l'échéancier de l'Entrepreneur, les travaux seront exécutés dès que l'échéancier de l'Entrepreneur le permettra.
d. En cas d'intempéries, le délai de livraison et/ou d'exécution sera prolongé du retard en résultant.
5.5. Le Client est tenu de payer tous les frais encourus par l'Entrepreneur du fait d'un retard affectant le délai de livraison et/ou la période d'exécution visés au paragraphe 4 du présent article.
5.6. Le dépassement du délai de livraison et/ou d'exécution ne donne en aucun cas droit à des dommages-intérêts ou à la résiliation.
Article 6 : Transfert des risques
6.1. La livraison sera effectuée départ usine, lieu d'établissement du Prestataire, conformément aux Incoterms 2010. Le risque attaché au bien est transféré au Client au moment où le Prestataire met le bien à la disposition du Client.
6.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Client et le Prestataire peuvent convenir que le Prestataire organisera le transport. Dans ce cas, les risques de stockage, de chargement, de transport et de déchargement seront à la charge du Client. Le Client peut s'assurer contre ces risques.
6.3. En cas d'achat où un bien est échangé (inruil) et que le Client conserve le bien à échanger dans l'attente de la livraison du nouveau bien, le risque attaché au bien à échanger reste à la charge du Client et tous les frais seront à sa charge son compte jusqu'à ce qu'il ait mis ce bien en possession du Titulaire. Les frais visés à la phrase précédente comprennent également les frais d'entretien et les dommages éventuels, quelle qu'en soit la cause. Si le client ne peut pas livrer le bien à échanger dans l'état où il se trouvait au moment de la conclusion du contrat, le contractant peut résilier le contrat.
Article 7 : Changement de prix
7.1. L'entrepreneur peut répercuter sur le client toute augmentation des facteurs de coûts survenant après la conclusion du contrat.
7.2. Si le Client est un consommateur, étant une personne physique qui n'agit pas en raison de sa profession ou de son entreprise, et que l'augmentation de prix visée au paragraphe 1 intervient dans les trois mois suivant la date à laquelle le contrat a été conclu, le Client aura le droit de résilier le contrat.
7.3. Le Client sera tenu de payer l'augmentation de prix visée au paragraphe 1 du présent article dans l'une des circonstances ci-dessous, à la discrétion du Contractant :
un. lors de la survenance de l'augmentation de prix ;
b. en même temps que le paiement de la somme principale ;
c. à la prochaine échéance de paiement convenue.
Article 8 : Force majeure
8.1. Le Contractant est en droit de suspendre l'exécution de ses obligations s'il est temporairement empêché d'exécuter ses obligations contractuelles envers le Client en raison d'un cas de force majeure.
8.2. Par force majeure, on entend notamment la circonstance de la défaillance des fournisseurs, des sous-traitants du Contractant ou des sociétés de transport engagées par le Contractant à exécuter leurs obligations ou à les exécuter en temps utile, les conditions météorologiques, tremblements de terre, incendie, panne de courant, perte, vol ou destruction d'outils ou de matériel, barrages routiers, grèves ou arrêts de travail et restrictions à l'importation ou au commerce.
8.3. Si l'incapacité temporaire d'exécution du Contractant dure plus de six mois, il ne sera plus en droit de suspendre l'exécution. A l'expiration de ce délai, le Client et le Prestataire peuvent résilier le contrat avec effet immédiat, mais uniquement pour la partie des obligations qui n'a pas encore été exécutée.
8.4. En cas de force majeure où l'exécution est ou devient définitivement impossible, les deux parties ont le droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour la partie des obligations qui n'a pas encore été exécutée.
8.5. Les parties ne pourront prétendre à une indemnisation du préjudice subi ou à subir du fait de la suspension ou de la résiliation visée au présent article.
Article 9 : Etendue des travaux
9.1. Le Client doit s'assurer que toutes les autorisations, dérogations et autres décisions administratives nécessaires à l'exécution des travaux sont obtenues en temps utile. Le Client est tenu, à première demande du Titulaire, de lui faire parvenir une copie des documents mentionnés ci-dessus.
9.2. Le prix des travaux ne comprend pas :
un. les frais de terrassement, de battage de pieux, de découpage, de démolition, de travaux de fondation, de cimentation, de menuiserie, de plâtrage, de peinture, de tapisserie, de réparation ou d'autres travaux de construction ;
b. les coûts de raccordement du gaz, de l'eau, de l'électricité ou d'autres installations d'infrastructure ;
c. les frais de prévention ou de limitation des dommages aux biens présents sur ou à proximité du chantier ;
d. les frais d'enlèvement de matériaux, de matériaux de construction ou de déchets ;
e. les frais de déplacement et d'hébergement.
Article 10 : Modifications de l'œuvre
10.1.Les modifications apportées aux travaux entraîneront en tout état de cause des variations de contrat si :
un. la conception, les spécifications ou les documents contractuels sont modifiés ;
b. les informations fournies par le Client ne sont pas factuellement exactes ;
c. les quantités s'écartent de plus de 10 % des estimations.
10.2. Les ajouts au contrat seront facturés sur la base des facteurs de tarification applicables au moment où l'ajout au contrat est effectué.
Les déductions contractuelles seront facturées sur la base des facteurs de tarification applicables au moment de la conclusion du contrat.
10.3. Le Client sera tenu de payer le prix de l'avenant au contrat visé au paragraphe 1 du présent article à l'une des occasions ci-dessous, à la discrétion du Contractant :
un. lorsque survient l'ajout au contrat ;
b. en même temps que le paiement de la somme principale ;
c. à la prochaine échéance de paiement convenue.
10.4. Si la somme de la déduction du contrat dépasse celle de l'addition du contrat, dans le règlement final, l'entrepreneur peut facturer au client 10 % de la différence. Cette disposition ne s'applique pas aux retenues contractuelles qui résultent d'une demande de l'Entrepreneur.
Article 11 : Exécution des travaux
11.1. Le Maître d'Ouvrage s'assurera que le Prestataire peut exercer ses activités sans interruption et à l'heure convenue et que les facilités nécessaires sont mises à sa disposition lors de l'exécution de ses activités, telles que :
un. gaz, eau et électricité;
b. chauffage;
c. espace de stockage verrouillable et sec ;
d. installations requises en vertu de la loi sur les conditions de travail et du règlement sur les conditions de travail.
11.2. Le Client supporte le risque et est responsable de tout dommage lié à la perte, au vol, à l'incendie et à l'endommagement de biens appartenant à l'Entrepreneur, au Client et à des tiers, tels que des outils, des matériaux destinés aux travaux ou du matériel utilisé pour les travaux, qui se trouvent sur le chantier ou à un autre endroit convenu.
11.3. Le Client est tenu de s'assurer de manière adéquate contre les risques visés au paragraphe 2 du présent article. En outre, le Client devra souscrire une assurance dommages dus aux travaux concernant le matériel à utiliser. A première demande du Prestataire, le Client devra lui faire parvenir une copie de la ou des polices d'assurance correspondantes et la preuve du paiement de la prime. En cas de sinistre, le Client est tenu de le signaler sans délai à son assureur pour traitement ultérieur et règlement.
11.4. En cas de circonstances nécessitant que les activités soient exécutées à un moment qui tombe en dehors des heures normales de travail du Contractant, le Contractant sera en droit de facturer au Client les frais supplémentaires qui en résultent.
11.5. En cas de mission d'inspection et/ou de réparation et si ces activités doivent être réalisées sur l'un des sites du Client, le Prestataire ne sera pas tenu d'informer le Client de son arrivée, de celle de son personnel ou des tiers qu'il engage pour la activités ou de l'heure exacte d'arrivée.
11.6. Le Client veillera à ce que l'objet à inspecter et/ou à réparer soit mis à la disposition du Prestataire dans un état propre, de sorte que les activités découlant du contrat puissent être réalisées.
11.7. Si le Client n'exécute pas ses obligations telles que décrites dans les paragraphes précédents et que cela entraîne un retard dans l'exécution des activités, les activités seront exécutées dès que le Client aura rempli ses obligations et que le calendrier du Prestataire le permettra. Le Client est responsable de tous les dommages subis par l'Entrepreneur du fait du retard.
Article 12 : Achèvement des travaux
12.1. Les travaux sont réputés achevés dans les cas suivants :
un. lorsque le Client a approuvé les travaux ;
b. lorsque l'ouvrage a été mis en service par le Client. Si le Client prend une partie des travaux en commission, cette partie sera réputée achevée ;
c. si l'entrepreneur notifie par écrit au client que les travaux sont terminés et que le client ne l'informe pas par écrit de l'approbation ou non des travaux dans les 14 jours suivant cette notification ;
d. si le Client n'approuve pas les travaux en raison de défauts mineurs ou de pièces manquantes qui peuvent être corrigées ou livrées ultérieurement dans les 30 jours et qui n'empêchent pas la mise en service des travaux.
12.2. Si le Client n'approuve pas les travaux, il est tenu d'en informer l'Entrepreneur par écrit et en indiquant les raisons. Le client doit donner à l'entrepreneur la possibilité d'achever les travaux à ce stade.
12.3. Le client garantit l'entrepreneur contre toute réclamation de tiers pour des dommages aux parties non achevées des travaux causés par l'utilisation de parties des travaux déjà achevées.
Article 13 : Responsabilité
13.1. En cas de défaillance imputable, le contractant est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles dans l'immédiat.
13.2. L'obligation du Titulaire d'indemniser, quelle qu'en soit la base juridique, est limitée aux dommages pour lesquels le Titulaire est assuré en vertu d'une police d'assurance souscrite par lui ou en son nom, mais ne dépassera jamais le montant versé au titre de cette assurance dans le cas concerné.
13.3. Si, pour quelque raison que ce soit, le Contractant ne peut invoquer la limitation du paragraphe 2 du présent article, l'obligation de verser des dommages et intérêts sera limitée à un maximum de 15 % du montant total de la mission (hors TVA). Si le contrat comprend des parties ou des livraisons partielles, l'obligation de payer des dommages et intérêts est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du montant de la cession de cette partie ou de cette livraison partielle.
13.4. Ne sont pas éligibles à une indemnisation : a. perte conséquente. Par perte indirecte, on entend la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, les frais de transport et les frais de déplacement et d'hébergement. Le Client peut s'assurer contre ces dommages si possible ;
b. dommages aux biens sous sa garde, sa garde ou son contrôle. Ces dommages comprennent les dommages causés du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux aux biens sur lesquels les travaux sont exécutés ou aux biens situés à proximité du chantier. Le Client peut s'assurer contre de tels dommages s'il le souhaite ;
c. les dommages causés par l'intention ou l'imprudence délibérée d'agents ou d'employés non cadres de l'entrepreneur.
13.5. L'entrepreneur n'est pas responsable des dommages au matériel fourni par ou au nom du client lorsque ces dommages sont le résultat d'un traitement inapproprié.
13.6. Le client garantit l'entrepreneur contre toutes les réclamations de tiers en raison de la responsabilité du fait des produits à la suite d'un défaut d'un produit fourni par le client à un tiers et qui consistait, en tout ou en partie, en produits et/ou matériaux fournis par l'Entrepreneur. Le Client est tenu d'indemniser tout dommage subi par l'Entrepreneur à ce titre, y compris l'intégralité des frais de défense.
Article 14 : Garantie et autres réclamations
14.1. Sauf convention écrite contraire, l'entrepreneur garantit la bonne exécution de la prestation convenue pendant une période de six mois après la livraison/l'achèvement. Dans le cas où une période de garantie différente est convenue, les autres paragraphes de cet article sont également applicables.
14.2. Aucune garantie n'est accordée pour les marchandises fournies qui n'étaient pas neuves au moment de la livraison.
14.3. Si la prestation convenue n'a pas été correctement exécutée, l'entrepreneur décidera de l'exécuter correctement pour le moment ou de créditer le client d'une partie proportionnelle du montant de la facture. Si l'entrepreneur choisit d'exécuter correctement l'exécution jusqu'à présent, il déterminera lui-même le mode et le moment de l'exécution. Si la prestation convenue consistait (entièrement ou partiellement) dans le traitement du matériel fourni par le Client, le Client doit fournir du nouveau matériel à ses propres risques et frais.
14.4. Les pièces ou matériaux qui sont réparés ou remplacés par l'entrepreneur doivent être envoyés à l'entrepreneur par le client.
14.5. Le Client prend en charge :
un. tous les frais de transport ou d'expédition ;
b. les frais de démontage et de montage ;
c. les frais de déplacement et d'hébergement.
14.6. Le Client doit dans tous les cas offrir au Prestataire la possibilité de remédier à tout défaut ou d'effectuer à nouveau le traitement.
14.7. Le Client ne pourra invoquer la garantie qu'après avoir satisfait à toutes ses obligations envers le Prestataire.
14.8. un. Aucune garantie n'est donnée si les défauts résultent de :
- l'usure normale;
- utilisation incorrecte;
- manque d'entretien ou mauvais entretien ;
- installation, montage, modification ou réparation par le Client ou des tiers ;
- les défauts ou l'inadéquation des marchandises provenant de, ou prescrites par, le Client ;
- les défauts ou l'inadéquation des matériaux ou matériaux auxiliaires utilisés par le Client.
b. Aucune garantie n'est donnée concernant :
- l'inspection et la réparation des biens du Client ;
- les pièces pour lesquelles une garantie constructeur est prévue.
14.9. Les dispositions des paragraphes 2 à 8 du présent article s'appliquent mutatis mutandis à toute réclamation du Client fondée sur l'inexécution du contrat, la non-conformité ou sur toute autre base quelle qu'elle soit.
14.10. Le Client ne peut céder aucun droit au titre de cet article.
Article 15 : Obligation de réclamation
15.1. Le Client ne peut plus invoquer un défaut d'exécution s'il n'a pas adressé une réclamation écrite à l'Entrepreneur à ce sujet dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il a découvert ou aurait raisonnablement dû découvrir le défaut.
15.2. Sous peine de déchéance de tous droits, le Client doit adresser par écrit, dans le délai de paiement, les réclamations concernant le montant facturé au Prestataire. Si le délai de paiement est supérieur à trente jours, le Client doit formuler sa réclamation au plus tard dans les trente jours suivant la date de la facture.
Article 16 : Défaut de réception des marchandises
16.1. A l'expiration du délai de livraison et/ou du délai d'exécution, le Client est tenu de prendre livraison du ou des biens faisant l'objet du contrat à l'endroit convenu.
16.2. Le Client doit prêter toute la coopération que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au Contractant d'effectuer la livraison.
16.3. Si le Client ne prend pas livraison des marchandises, ces marchandises seront entreposées aux risques et aux frais du Client.
16.4. En cas de violation des dispositions des paragraphes 1 et/ou 2 du présent article, le Client sera redevable à l'Entrepreneur d'une amende de 250,00 € par jour, jusqu'à un maximum de 25 000,00 €. Cette peine peut être réclamée en plus des dommages-intérêts conformément à la loi.
Article 17 : Paiement
17.1. Le paiement sera effectué au lieu d'établissement du Contractant ou sur un compte à désigner par le Contractant.
17.2. Sauf accord contraire, le paiement s'effectuera comme suit :
un. en espèces lorsque la vente se fait au comptoir de service;
b. en cas de paiement échelonné :
- 50 % du prix total à la cession ;
- 50 % du prix total à l'achèvement ;
c. dans tous les autres cas, dans les trente jours suivant la date de la facture.
17.3. Si le Client ne respecte pas son obligation de paiement, au lieu de payer la somme d'argent convenue, il sera obligé de se conformer à une demande du Contractant de paiement en nature (inbetalinggeving).
17.4. Le droit du Client de compenser ou de suspendre les sommes qui lui sont dues par le Contractant est exclu, sauf en cas de faillite du Contractant ou si un rééchelonnement légal des dettes s'applique au Contractant.
17.5. Indépendamment du fait que le Prestataire ait exécuté intégralement la prestation convenue, tout ce qui lui est ou sera dû par le Client en vertu du contrat est immédiatement exigible si :
un. un délai de paiement a été dépassé ;
b. une demande de mise en faillite ou de sursis de paiement du Client a été introduite ;
c. une saisie est opérée sur les biens ou les créances du Client ;
d. le Client (une société) est dissous ou liquidé ;
e. le Client (personne physique) demande à être admis au rééchelonnement légal de ses dettes, est placé sous tutelle ou décède.
17.6. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai de paiement convenu, le Client devra immédiatement des intérêts au Prestataire. Le taux d'intérêt est de 12% l'an, mais est égal au taux d'intérêt légal si ce dernier est supérieur. Lors du calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois entier.
17.7. Le Contractant est autorisé à compenser ses dettes envers le Client avec les sommes dues par le Client à des sociétés liées au Contractant. En outre, le Contractant est autorisé à compenser les sommes qui lui sont dues par le Client avec les dettes envers le Client des sociétés affiliées au Contractant. En outre, le Contractant est autorisé à compenser ses dettes envers le Client avec les sommes dues au Contractant par des sociétés affiliées au Client. Par sociétés affiliées, on entend les sociétés appartenant au même groupe, au sens de l'article 2:24b du Code civil néerlandais, et les participations au sens de l'article 2:24c du Code civil néerlandais.
17.8. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai de paiement convenu, le Client sera redevable à l'Entrepreneur de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75,00 €.
Ces frais seront calculés sur la base du tableau suivant (somme principale plus intérêts) :
sur les premiers 3 000,00 € 15%
sur tout montant supplémentaire jusqu'à 6 000,00 € 10%
sur tout montant supplémentaire jusqu'à 15 000,00 € 8%
sur tout montant supplémentaire jusqu'à 60 000,00 € 5%
sur tout montant supplémentaire à partir de 60 000,00 € 3%
Les frais extrajudiciaires réellement encourus seront dus s'ils sont supérieurs à ce qu'ils seraient selon le calcul ci-dessus.
17.9. Si un jugement est rendu en faveur du Prestataire dans le cadre d'une procédure judiciaire, tous les frais qu'il a engagés dans le cadre de cette procédure seront à la charge du Client.
Article 18 : Sécurité
18.1. Indépendamment des conditions de paiement convenues, à la première demande de l'entrepreneur, le client est tenu de fournir une garantie de paiement que l'entrepreneur juge suffisante. Si le Client ne se conforme pas à cette demande dans le délai imparti, il sera immédiatement mis en demeure. Dans ce cas, l'entrepreneur est en droit de résilier le contrat et de récupérer son dommage auprès du client.
18.2. L'entrepreneur conservera la propriété de toutes les marchandises livrées tant que le client :
un. échoue ou échouera dans l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord ou d'autres accords ;
b. n'a pas payé les dettes nées de l'inexécution des accords susmentionnés, telles que les dommages, pénalités, intérêts et frais.
18.3. Tant que les marchandises livrées sont sous réserve de propriété, le Client ne peut les grever ou les aliéner que dans le cadre normal de son activité.
18.4. Une fois que le Contractant a invoqué sa réserve de propriété, il peut prendre possession des marchandises livrées. Le Client apportera son entière collaboration à cette fin. Les frais d'enlèvement de la marchandise seront à la charge du Client, de même que les éventuels manquants ou dégradations de la marchandise livrée.
18.5. Le Prestataire dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention sur toutes les marchandises qui sont ou seront détenues par lui à quelque titre que ce soit et sur toutes les créances qu'il a ou pourrait acquérir contre le Client à l'égard de quiconque en demanderait la remise.
18.6. Si, après que les marchandises ont été livrées au client par l'entrepreneur conformément à l'accord, le client a rempli ses obligations, la réserve de propriété sera rétablie à l'égard de ces marchandises si le client ne remplit pas ses obligations en vertu de tout accord conclu ultérieurement.
Article 19 : Résiliation du contrat
Si le client souhaite résilier le contrat sans que le contractant ne soit en défaut, et que le contractant y consente, le contrat sera résilié d'un commun accord. Dans ce cas, le contractant a droit à une indemnisation pour toutes les pertes financières, telles que les pertes subies, les pertes de profit et les frais encourus.
Article 20 : Loi applicable et tribunal compétent
20.1. La loi néerlandaise s'applique.
20.2. La Convention de Vienne sur les ventes (C.I.S.G.) ne s'applique pas, ni aucune autre réglementation internationale dont l'exclusion est autorisée.
20.3. Les litiges seront entendus exclusivement par le tribunal civil néerlandais compétent pour le lieu d'établissement de l'entrepreneur, sauf si cela est contraire au droit impératif. L'entrepreneur peut déroger à cette règle de compétence et appliquer les règles de compétence légales.